公路工程施工合同范本

公路工程施工合同

公路工程施工合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的公路工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》，为明确甲、乙双方责任，经甲、乙双方共同商定，就 公路维修工程项目，达成如下协议：

　　一、施工里程：

　　二、主要工程数量：

　　1、 浆砌挡土墙

　　2、 路基填心

　　3、 清运塌方

　　挡土墙尺寸;根据现场实际确定并结合挡土墙通用图。

　　三、工程费：

　　1、浆砌挡土墙单价元/m

　　2、路基填心单价元/m 33

　　3、清运塌方单价元/m3

　　工程总金额按实际发生计量。

　　四、工程质量要求：按公路工程技术规范进行施工验收。

　　要求本工程项目：

　　1、保证工程施工各工序合格。

　　2、保证工程竣工验收合格率为100%，在施工中，甲方施工人员发现乙方偷工减料、质量不符合要求时，甲方有权要求乙方无条件及时返工或补救，直到符合要求。返工所造成的一切损失，均由乙方自行承担。

　　五、工程费用支付：甲方按乙方的施工进度支付工程费，工程完工后支付整个费用，乙方凭税票结帐。

　　六、安全责任：乙方在施工过程中所发生的一切安全事故及损失，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　七、施工期限：

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　本协议书由＿＿＿＿（以下简称“业主”）为一方，与＿＿＿＿（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为＿＿＿＿工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的

　　项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益．兹就以下事项达成协议:

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》（JTJ 077-95）

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　8.附件：

　　附件Ａ——监理服务的形式、范围与内容

　　附件Ｂ——业主提供的监理工作条件

　　附件Ｃ——监理服务的费用与支付

　　其它附件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同

　　规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理

　　服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自＿＿＿年＿＿＿月＿＿ 日生效，至＿＿＿年

　　＿＿＿月＿＿＿日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本＿＿＿

公路施工合同合同范本 公路工程施工合同合同范本 (菁华1篇)

　　公路施工合同合同这是广大企业和个体经营者们在生产和经营活动当中经常需要用到的合同范本,为了规范甲方和乙方的相关义务所以我们需要通过签订合同来产生约束和法律效益。这里魔方合同网小编就为大家带来这个“公路工程施工合同合同范本”希望为大家提供参考和帮助。　

　　发包方，甲方：

　　承包方，乙方：

　　第一条 工程概况

　　1、在甲方的指定地点 至 维修整治 m长的毛面公路，其中 的新挖里面，新挖有效路面宽度为6米，须用块石铺垫路面，压路机碾压。

　　2、边沟清理（路边边沟两边计量为一边）

　　3、手摆片石（*均填坑厚度为米、宽度为米）

　　4、使用35碎石（用碎石+花泥调*）。

　　5、乙方必须保证 建设施工及 村道公路硬化工程施工的公路运输通畅。

　　第二条 承包方式及双方工作职责

　　采用固定单价法双包，即包工、包料。

　　甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。

　　新开挖路段（ ）的弃土不得向外及越溪河内倾倒，向外倾倒所导致的经济损失一切由乙方负责。

　　乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。辆及行人的安全负责。

　　涉及农民占地补偿及附作物的赔偿全部由乙方承担； 地段的占地及附作物的处理由乙方联系 协调。

　　第三条 安全施工及工程日期

　　乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车公*合理，互惠互利的原则，签订毛面公路施工协议（注：所有工程管理费用和税收一并在内）；甲乙双方共同达成如下协议：

　　由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

　　按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20x年3月10日完工（其中：新开挖路段必须在签订合同后六天内完成）。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

　　第四条 验收及付款方式

　　甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款，工程总费用为： 万元整（￥ 元）；开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。

　　第五条 违约责任

　　如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。

　　本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

　　发包方： 承包方： 法人代表： 法人代表：

　　年月日：

　　发包人：_____________________ （简称甲方）

　　承包人：_____________________ （简称乙方）

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　工程名称：*办公楼室内维修改造工程

　　工程地点：托县*办公楼

　　工程内容：楼内墙面，天棚刮腻；钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新；地面铺砖维修；卫生间整体改造；灯具等电器拆旧换新；线路整理

　　二、合同工期

　　开 工 日 期： 20xx年xx月xx日

　　计划竣工日期： 20xx年xx月xx日

　　预计合同工期：_____天

　　三、承包方式和合同价款

　　（一）采用包工包料和总承包形式；

　　（二）合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款；

　　（三）具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

　　四、发包人（甲方）责任

　　依照合同按时拨付工程进度款。

　　五、承包人（乙方）责任

　　1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工；

　　2、 保质保量完成甲方指定工程项目；

　　3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

　　六、工程质量及验收

　　1、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行*《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

　　2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

　　3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。（钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家）。

公路工程施工合同范本 (菁华4篇)

甲方：

乙方：

经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，通过四议二公开后，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、*等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：

一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。

二、施工要求：

1、大沟边路段宽5米，厚米;

2、耐磨钢厂路段宽3米，厚米，并增加6个错车带;

3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度米;

4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。

三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m³;

四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。

五、施工产生的电费由集体承担。

六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于20x年12月20日前完工，村庄主干道于20x年1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。

七、施工所用工具及设备由乙方自备。

八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。

九、本合同一式五份，自双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

签订日期： 签订日期：

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1、 工程名称：归西村混凝土道路

2、 工程地点：归村西村

3、 承包范围：350米混凝土道路

4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、 合同价款：合同总价款15万元。

二、 技术要求

1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。

2、 18cm厚3:7灰土垫层。

三、 施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不*路段，采用推土机或装载机整*，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、 双方权利和义务

1、发包人主要工作：负责场地三通一*;

2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方：

乙方 ：

日期：

日期：

甲方：

乙方：

XX县XX县人民*批准修建，XX县村委会（以下简称甲方）在择优的基础上，确定了公司（以下简称乙方）为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，签订本合同，双方应共同遵守执行。

第一条工程概况

2022年公路工程施工合同范本 (菁华1篇)

发包方： (以下简称甲方) 　　承包方： (以下简称乙方) 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 　　1、工程名称： 　　2、工程地点： 　　3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。 　　4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 　　5、合同造价：暂定为人民币 元整。 　　6、工期：合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 　　7、合同履约保证金 　　本工程不设置履约保证金。 　　8、结算办法 　　 按以下原则结算： 　　 按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。 　　 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 　　 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 　　 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 　　9、工程质量 　　 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 　　 混凝土层 　　混凝土采用设计规定的商品混凝土。 　　厚度误差：±10%厚度。 　　*整度误差：小于10mm。 　　宽度：不小于设计规定。 　　 塘渣基层 　　塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，*部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 　　路基应有良好的排水系统; 　　路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和*整度应符合设计要求; 　　必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。 　　不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。 　　道路中线标高允许误差±20mm。 　　*整度允许偏差：20mm。 　　宽度允许偏差：100mm。 　　 材料要求 　　 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提**品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。 　　 道路基层塘渣要求采用清塘渣。 　　 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。 　　 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 　　 乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。 　　 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。 　　10、安全生产和文明施工： 　　 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。 　　 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。 　　乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。 　　乙方的所有人员必须持证持牌上岗。 　　11、资料管理和竣工结算的有关规定： 　　乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。 　　本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。 　　本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。 　　自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。 　　12、付款办法： 　　竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。 　　质量保修金按以下规定支付： 　　a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金; 　　b) 质量保修金不计利息。 　　水电费用乙方自理。 　　13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决： 　　(一)提交 仲裁委员会仲裁; 　　(二)依法向人民法院**。 　　13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。 　　14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。 　　15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。 　　15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。 　　发包方： 　　　　　　承包方：

2022公路工程施工合同范本 (菁华2篇)

发包人：承包人： 经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、 工程项目 工程名称：*****道路工程 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 承包范围：总*面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟） 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干） 大 写 元 质量标准：合格。 工 期： 工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 图纸 发包人提供： 技术标准： 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范； 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三.双方权利和义务 发包人的权利和义务 发包人委派的业主代表： 姓名： 职务： 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名： 职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 发包人主要工作： 负责场地三通一*； 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验； 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料； 负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要； 进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序； 按合同约定支付工程款。 承包人的权利和义务 项目经理 姓名： 职务： 项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 承包人主要工作： 本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。 严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准； 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用； 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查； 工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料； 发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。 负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款 A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。工程报价单详附件，工程量按实结算 E．结算审计承包人付费执行采用沪建建（2xx）641号，沪价费（2xx）54号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

五、工程价款的支付 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75％； 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加1%的管理费由承包人承担；

六.安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七.竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。 承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八.违约责任 发包人违约： 因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。 承包人违约： 因承包人原因，未按本合同第条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。 因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5元。 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

十、合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效； 合同订立时间：2xx年 月 日； 合同订立地点：上海市。 发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。 十一、合同附件 投标文件 招标文件 道路*面图及标段划分图 报价书 十三、合同份数 本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力； 副本陆份，双方各执叁份。 本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

签订地点：

签订时间：

　附件a　监理服务的形式、范围与内容

一、监理服务的形式

1服务要求

例：对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。

2组织机构

认对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。

二、监理服务的范围

1服务范围

例：监理服务所包括的工程范围和工作范围。

2服务目标

例：监理服务的性质、目的及主要工作目标。

三、监理服务的内容

例：本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作，应主要参照《公路工程施工监理规范》（jtj 77-95）的内容予以归纳，并根据本工程的具体情况予以补充。

1编制监理规划或计划；

2熟悉合同文件，了解施工现场；

3参与支柱和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计；

4督促和检查承包人建立质量保证体系；

5主持召开第一次工地会议和常规工地会议；

6已发布开（复）工今批准单项工程开工报告；

7审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

8验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

9建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

1审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

11审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

12审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

13审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

14审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划；

15要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

16签发中间交工证书；

17调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

18发布停工令；

19对已完工程进行准确的计量；

2签发中期支付凭证；

　 21发布变更令；

22受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

公路工程施工监理合同

公路工程施工监理合同

公路工程施工监理合同菁选

公路工程施工监理合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，很多场合都离不了合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家收集的公路工程施工监理合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　____(以下简称“业主”)

　　____(以下简称“监理单位”)

　　共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》(JTJ 077-95)

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　8.附件：___

　　附件A——监理服务的形式、范围与内容

　　附件B——业主提供的'监理工作条件

　　附件C——监理服务的费用与支付

　　其它附件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自___年___月__ 日生效，至___年__月___日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本___份.双方各执___份。

　　业主：________(盖章)______监理单位：________(盖章)

　　法定代表人：___

　　(签字)

　　法定代表人：___

　　(签字)

　　单位地址：___

　　单位地址：___

　　邮编：___

　　邮编

　　电话：___

　　电话：___

　　传真：___

　　传真：___

　　开户银行：___

　　开户银行;

　　帐号：___

　　帐号：___

　　___年__月___日

　　___年__月___日

　　本协议书由_________（以下简称“业主”）为一方，与_________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为_________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1．公路工程施工监理中标函或委托函

　　2．公路工程施工监理合同通用条件

　　3．公路工程施工监理合同专用条件

　　4．《公路工程施工监理规范》

社区公路工程施工合同 (菁华1篇)

甲方：_______

乙方：_______

对公路工程分包问题的法律态度，我们可以从*通过的民事法律《民法典》和行政法律《招标投标法》、《建筑法》、《公路法》获知一二。

从《民法典》看公路工程分包

《民法典》没有对公路工程的合同进行专门的界定，一般是把公路工程的合同适用于《民法典》第十六章建设工程合同。

《民法典》建设工程合同对分包划分为合法分包和违法分包。

合法分包包括：一是发包人与总承包人订立建设工程合同后，总承包人经发包人同意，将自己承包的部分工作交由第三人完成。但第三人就其完成的工作成果与总承包人向发包人承担连带责任;二是发包人分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同后，勘察、设计、施工承包人经发包人同意，将自己承包的部分工作交由第三人完成。但第三人就其完成的工作成果同样与勘察人、设计人、施工承包人向发包人承担连带责任。这里合法的标准都是要经发包人同意，且第三人与承包人承担连带责任。

违法分包包括：一是发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人;二是未经发包人同意，总承包人或者勘察、设计、施工承包人将自己承包的部分工作交由第三人完成;三是承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。这种情况无论发包人是否同意，均不合法;四是承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位，这种情况无论何种理由都是禁止的;五是分包单位将其承包的工程分包，这种情况无论分包单位是否是合法获得分包都是禁止的;六是承包人将建设工程主体结构的施工分包第三人。

依据《民法典》的规定，合法分包被确认是有效合同，但违法分包被确认为无效合同。

从《招标投标法》看公路工程分包

《招标投标法》也没有对公路工程的合同进行专门的界定，但其适用范围是包括公路工程的。

《招标投标法》对分包也是划分为合法分包和违法分包。

《招标投标法》要求中标人应当按照合同约定履行义务完成中标项目，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。如果中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违规将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，这被认为是违法分包。对违法分包，招标执法机关将处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

《招标投标法》允许中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。这被认为是合法分包。

从《建筑法》看公路工程分包

《建筑法》适用于建筑活动，建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。就这一定义看，建筑活动不包括公路工程，但《建筑法》第八十一条“本法关于施工许可、建筑施工企业资质审查和建筑工程发包、承包、禁止转包，以及建筑工程监理、建筑工程安全和质量管理的规定，适用于其他专业建筑工程的建筑活动，具体办法由*规定”的特别规定，将建筑工程发包、承包、禁止转包的制度适用于公路工程。

《建筑法》提倡对建筑工程实行总承包，但禁止将建筑工程肢解发包即将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

《建筑法》允许建筑工程总承包单位将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

《建筑法》规定了四个禁止：一是禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人;二是禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;三是禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位;四是禁止分包单位将其承包的工程再分包。

从《公路法》看公路工程分包

《公路法》是专门调整公路法律关系的，但遗憾的是这一法律在公路工程分包问题上没有规定相应的制度。

综合上述制度，公路工程分包并非完全禁止，而是在一定条件下是合法的。因此公路工程的当事人在分包问题上，应当将其置于合法状态下。当然从立法的角度看，《公路法》应当完善分包的相关制度。

甲方：_______

乙方：_______

签约时间：_______

承揽合同合同范本 公路工程施工监理合同专用条件 (菁华1篇)

承揽合同合同范本 公路工程施工监理合同专用条件

公路工程施工简单合同3篇

　　甲方：

　　乙方：

　　为了促进社会经济发展，搞活商品流通，繁荣城乡经济，加强两个文明建设，实施通村公路大会战战略任务。经甲方按要求研究决定，将村道路承包给乙方建设，经甲、乙双方就该道路建设中的相关事宜达成一致意见后，特签定此承包合同书：

　　一、工程范围：

　　起于，此于

　　二、建设标准：

　　按中交部《公路工程建设标准》

　　1、路面结构为：路基宽度为5.5米，填方边坡为1：1.5，挖方土质边坡为1：1，页岩地段为1：0.5，次坚石地段为1：0.25，必须达到交通局的压实度。底层为厘米厚，4.7米宽，二灰碎石配比为：石灰、煤灰、碎石=8：12：80，单灰砂炻石配比为：石灰：砂炻石=8：92，面层为厘米厚，宽度为米，水泥混凝土参考配比为：水泥：砂：碎石：水=100：152：323：43.

　　2、水沟：沟深50厘米，沟底宽50厘米，沟口宽100厘米，保证水系畅通。

　　3、路肩：两边用泥土进行培土，宽度为每边50厘米，保证路面宽度并碾压密实，。按设计施工图纸进行施工。

　　三、质量要求：

　　在施工过程中，乙方必须听从县交通局质量技术员的指导，必须接受村级质量领导小组的监督，一切按《农村公路设计和施工技术规范》进行施工，材料按交通局规定送检并合格。

　　四、工期：

　　从签定合同之日起至年月日止，若延误工期，按总造价扣百分之五。

　　五、工程款交付：

　　按设计每道工序完工并经县交通局质量检查合格后，甲方按实际工程进度的%付给乙方。工程款分

　　六、工程造价：

　　本项目工程属双包工程（即包工包料），工程总造价为人民币万元（大写：）。（单价每公里万元）（原材料涨价由乙方负责）。

　　七、安全责任：

　　乙方在施工过程中，要有醒目的公示牌、安全标志牌，若发生一切工伤、安全事故概由乙方负责，甲方无任何责任，也不支付任何费用。

　　八、工程质量缺陷责任期：

　　本工程质量责任期为1年，在质量责任期内，因乙方原因造成工程质量问题，由乙方无偿修复。

　　九、工程未尽事宜：

　　十、本合同签订之日生效，该合同一式三份，甲、乙双方各一份，违约按合同法执行。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　乡签章：

　　年 月 日

　　发包人（全称）：（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的`原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：工程地点：

　　建筑面积：*方米；

　　结构层次：

　　二、包范围及方式：

　　1、承包范围：

　　1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知，施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。

　　2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品；

　　3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。

　　2、承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即：

　　1）冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等；

　　2）低压电房配电柜、不间断电源安装调试；

　　3）低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试；

　　4）照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试；

　　5）屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。

　　6）消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。

　　7）自动报警系统工程的预埋、安装、调试。

　　8）以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。

　　9）施工现场的全部水*运输及垂直运输（塔吊不能用时）；

　　10）浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象；