合同管理工程师

监理工程师考试《合同管理》*题

　　1、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有(  )。

　　A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

　　B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

　　C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

　　D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

　　E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

　　【正确答案】：CD

　　【答案解析】：本题考查的是解决合同争议的文件中，诉讼和仲裁具有法律强制力。

　　2、下列有关违约金的述中，错误的有(  )。

　　A.合同中必须约定违约金

　　B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

　　C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行

　　D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金

　　E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务

　　【正确答案】：ACD

　　【答案解析】：A合同中不一定要约定违约金具体的数额;C约定违约金过分高于实际损失，可以请求法院或仲裁机构予以适当减少;合同中未约定违约金，按照赔偿损失的条款来执行;

　　3、依据《合同法》，法定解除合同的条件有(  )。

　　A.合同履行过程中发生不可抗力

　　B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

　　C.当事人一方迟延履行主要债务

　　D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

　　E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

　　【正确答案】：ABDE

　　【答案解析】：C中一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内未履行。

　　4、依据《合同法》的规定，出现(  )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

　　A.对方以胁迫手段

　　B.损害国家利益

　　C.对方有过错

　　D.损害当事人利益

　　【正确答案】：A

　　【答案解析】：本题考查的是可变更或可撤销合同。

　　5、可撤销的合同只涉及当事人(  )的问题，因此法律对撤销权的行使有一定的限制。

　　A.违反法律、法规

　　B.意思表示不真实

　　C.有重大误解

　　D.显失公*

　　【正确答案】：B

　　【答案解析】：本题考查的是可变更或可撤销合同。

　　6、缔约过失责任自(  )开始产生。

　　A.发出要约

　　B.要约生效

　　C.承诺生效

　　D.发出承诺

　　【正确答案】：B

　　【答案解析】：本题考查的是缔约过失责任。

　　7、当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担(  )责任。

　　A.风险损害赔偿

　　B.缔约过失

　　C.双倍返还定金

　　D.违约赔偿

　　【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是缔约过失责任。当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的'，应承担缔约过失责任。

监理工程师《合同管理》自测*题

　　1、施工索赔发生的原因大致有(ABCD )

　　A、建筑过程的难度和复杂性增大

　　B、合同文件前后矛盾和用词不严谨

　　C、建筑业经济效益的影响

　　D、项目及管理模式的变化

　　E、由于管理人员管理不当造成的损失

　　2、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是( ABCD )

　　A、按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔

　　B、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔

　　C、按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔

　　D、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔

　　E、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔

　　3、索赔意向通知，通常包括以下内容(ABCD )

　　A、事件发生的时间和情况的简单描述

　　B、合同依据的条款和理由

　　C、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态

　　D、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意

　　E、索赔的金额

　　4、证据资料准备包括(ABCD )

　　A、施工日志 B、来往信件 C、气象资料

　　D、会议纪要 E、合同

　　5、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点( ABC )

　　A、责任分析应清楚、准确 B、索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确

　　C、用词要委婉和恰当 D、用词要恰当

　　E、用词要直接

　　6、工期的索赔计算主要有(AB )

　　A、网络图分析 B、比例计算法 C、横道图法

　　D、前锋线法 E、S形曲线法

　　7、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的(ABCE )

　　A、已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的

　　B、承包商的原始报价是比较合理的

　　C、费用的增加是由对方原因造成的

　　D、费用的增加有承包商管理不善的责任

　　E、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法

　　8、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括(ABCD )

　　A、人工费索赔 B、材料费索赔 C、施工机械费索赔

　　D、现场管理费索赔计算 E、机械闲置费索赔

　　9、索赔的技巧包括(ABCD )

　　A、及时发现索赔机会 B、商签好合同协议

　　C、对口头变更指令要得到确认 D、及时发出“索赔通知书”

　　E、力争一揽子索赔，避免单项索赔

　　10、一般索赔事件中，由于甲方原因造成工程延误，则对此进行费用索赔时应计算(ABC )

　　A、窝工人工费 B、机械费 C、管理费 D、利润 E、税金

监理工程师《合同管理》强化题

　　1、建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是( B )。

　　A 不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

　　B 完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

　　C 完成的工作量在50%以内时，定金不退;完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费

　　D 不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

　　2、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为( C)万元。

　　A 20 B 40

　　C 50 D 100

　　3、根据标准施工合同，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是( D )。

　　A合同协议书、通用条款、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书

　　C 中标通知书、专用条款、投标书 D 中标通知书、专用条款、工程量清单

　　4、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( A )。

　　A 工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同

　　B 业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

　　C 采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

　　D 设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

　　5、根据标准施工合同的约定，工程接收证书的颁发日期标志( D )。

　　A 缺陷通知期开始 B 工程的竣工日期

　　C 承包商的合同义务完成 D 应当由业主承担照管主要工程的责任

　　6、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是(B )。

　　A 担保发包人能够按期支付工程进度款

　　B 发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

　　C 表明发包人与承包人合作的诚意

　　D 防止承包人擅自变更、终止施工合同

　　7、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是( D )。

　　A 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

　　B 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

　　C 工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

　　D 经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据

　　8、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师在9月2日向承包人发出开工通知，要求其按合同约定的开工日期开工，承包人的'主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据标准施工合同，该工程的合同工期自(  A  ) 起计算。

　　A 9月10日 B 9月17日

　　C 9月25日 D 9月30日

　　9、某工程开工通知写明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照标准施工合同的规定，承包人的施工期应为( A )。

　　A 自2月1日始，至12月5日止 B 自2月1日始，至12月20日止

　　C 自2月5日始，至12月5日止 D 自2月5日始，至12月20日止

　　10、根据标准施工合同，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( B )共同验收。

　　A 发包人与监理人 B 监理人与承包人

　　C 发包人与承包人 D 监理人与供货人

监理工程师《合同管理》单选专项测试

　　1.监理合同的有效期是指( )。

　　A.监理合同中书面约定的履行期间

　　B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

　　C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

　　D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和

　　2.下列选项属于竣工后试车的是( )。

　　A.单机无负荷试车

　　B.联动无负荷试车

　　C.拟运行试车

　　D.投料试车

　　3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

　　A.招标文件要求的天数

　　B.投标书内承包人承诺的天数

　　C.发包人和承包人协商的天数

　　D.承包人提交的施工组织设计中的天数

　　4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。

　　A.发送给提出问题的投标人

　　B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的`投标人名称

　　C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源

　　D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容

　　5.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。

　　A.债权人可要求第三人履行债务

　　B.债权人可强迫第三人履行债务

　　C.债权人应要求债务人履行债务

　　D.债权人可强迫债务人履行债务

　　6.某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1 日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工 程师递交了索赔意向通知，监理工程师应()。

　　A.拒绝接收索赔意向

　　B.接收索赔意向

　　C.提交发包人审核

　　D.与承包产协商索赔事项

　　7.邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.5～7

　　8.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人的基本责任是( )。

　　A.保证设计质量

　　B.完成施工图设计

　　C.配合施工

　　D.保护发包人的知识产权

　　9.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由()。

　　A.承包人负责

　　B.发包人负责

　　C.谁承担视具体情况决定

　　D.承包人和发包人共同负责

　　10.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当()。

　　A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

　　B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

　　C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

　　D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

　　答案1、B2、A3、D4、B5、B6、B7、D8、A9、B10、D

监理工程师《合同管理》自测题

　　1、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为( A )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )

　　A、5人 2/3 B、7人 2/3 C、5人 1/2 D、7人 1/2

　　2、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(B )。

　　A、项目开发招标 B、项目总承包招标

　　C、堪察设计招标 D、工程施工招标

　　3、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( C )

　　(1)编制招标文件 (2)建设项目报建 (3)投标人资格预审

　　(4)发放招标文件 (5)开标、评标于定标 (6)签订合同

　　A、(1)(2)(3)(4)(5)(6) B、(2)(1)(4)(3)(5)(6)

　　C、(2)(1)(3)(4)(5)(6) D、(1)(2)(4)(3)(5)(6)

　　4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( A )环节。

　　A、资格预审 B、招标预备会

　　C、发放招标文件 D、招标文件的编制和送审

　　5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是(D )。

　　A、对招标文件的解释是其组成部分 B、对招标文件的修改是其组成部分

　　C、对招标文件的补充是其组成部分 D、以上说法均不对

　　6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( B )。

　　A、10天 B、14天 C、15天 D、30天

　　7、工程现场的自然条件应说明 ( C )

　　A、建设用地面积 B、建筑物占地面积

　　C、工程所处的位置、现场环境 D、场地*整情况

　　8、下列不属于资格预审须知的内容是( C )

　　A、工程概况、说明工程名称、建设地点、结构类型、建设规模、发包方式、工程质量要求、计划开工日期和竣工日期、发包范围等

　　B、资金来源，说明筹资方式

　　C、资金数额 D、资格和合格条件要求

　　9、标底价格( A )

　　A、由成本、利润和税金等组成 B、仅由成本组成

　　C、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素

　　D、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等

　　10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指(C )。

　　A、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。

　　B、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。

　　C、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做

　　D、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

监理工程师建设工程合同管理*题

　　1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是(  )。

　　A.物

　　B.财

　　C.行为

　　D.智力成果

　　答案：d

　　2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为(  )。

　　A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

　　B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

　　C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

　　D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

　　答案：c

　　3.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是(  )。

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.定金

　　答案：d

　　4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由(  )。

　　A.保险公司承担全部损失

　　B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

　　C.业主自行承担全部损失

　　D.业主和保险公司协商分担损失

　　答案：c

　　5.合同公证与鉴证的相同点是(  )。

　　A.目的、法律效力、原则

　　B.范围、性质、目的

　　C.目的`、原则、内容

　　D.法律效力、目的、性质

　　答案：c

　　6.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是(  )。

　　A.传真

　　B.电子邮件

　　C.登记

　　D.信件

　　答案：c

　　7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 (  )到达要约人。

　　A.要约到达受要约人之前

　　B.承诺通知到达要约人之前

　　C.承诺通知发出之前

　　D.承诺通知到达要约人之后

　　答案：b

　　8.执行**定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到**上调价格时，应当按(  )执行。

　　A.原价格

　　B.新价格

　　C.市场价格

　　D.原价和新价的*均价格

　　答案：b

　　9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关(  )的规定。

　　A.债权转让

　　B.债务承担

监理工程师《合同管理》选择题附答案

　　1、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( C )

　　(1)编制招标文件 (2)建设项目报建 (3)投标人资格预审

　　(4)发放招标文件 (5)开标、评标于定标 (6)签订合同

　　A、(1)(2)(3)(4)(5)(6) B、(2)(1)(4)(3)(5)(6)

　　C、(2)(1)(3)(4)(5)(6) D、(1)(2)(4)(3)(5)(6)

　　2、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( A )环节。

　　A. 资格预审 B、招标预备会

　　C、发放招标文件 D、招标文件的编制和送审

　　3、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是( D )。

　　A、对招标文件的解释是其组成部分 B、对招标文件的修改是其组成部分

　　C、对招标文件的补充是其组成部分 D、以上说法均不对

　　4、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( B )。

　　A、10天 B、14天 C、15天 D、30天

　　5、工程现场的自然条件应说明 ( C )

　　A、建设用地面积 B、建筑物占地面积

　　C、工程所处的位置、现场环境 D、场地*整情况

　　6、下列不属于资格预审须知的内容是( C )

　　A、工程概况、说明工程名称、建设地点、结构类型、建设规模、发包方式、工程质量要求、计划开工日期和竣工日期、发包范围等

　　B、资金来源，说明筹资方式

　　C、资金数额 D、资格和合格条件要求

　　7、标底价格( A )

　　A、由成本、利润和税金等组成 B、仅由成本组成

　　C、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素

　　D、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等

　　8、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指( B )。

　　A、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。

　　B、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。

　　C、将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托给一定工程项目管理公司去做

　　D、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

　　9、建设项目总承包招投标，实际上就是( B )。

　　A.工程施工招投标    B.项目全过程招投标

　　C.勘查设计招投标        D.材料、设备供应招投标

　　10、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( A )日内。

　　A、30 B、40 C、50 D、60

监理工程师《合同管理》自测题附答案

　　1、改革开放以来，经过*年来的发展，建筑市场的市场主体是( D )

　　A、发包方 B、承包方 C、中介服务方

　　D、发包方、承包方和中介服务方组成的

　　2、承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员、取得建设资质证书和营业执照的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的施工企业。承包商从事建设方式，一般需具备三个方面的条件，不属于其中的是 ( D )。

　　A、有符合国家规定的注册资本 B、有从事相应建筑活动所应有的技术装备

　　C、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

　　D、一定要有良好的信誉

　　3、承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括 ( A )

　　A、人才方面 B、技术方面 C、经济方面 D、信誉方面

　　4、咨询单位的风险主要来自三个方面，下列不属于其风险内容的是 (C )。

　　A、 来自业主的风险 B、来自承包商的风险

　　C、来自信誉方面的风险 D、来自职业责任的风险

　　5、在西方发达国家，承包商多数为中、小型施工企业，容纳就业人数很多;大型施工企业比例很少，一般不超过( A )。

　　A、1% B、2% C、3% D 、4%

　　6、建设工程交易中心是我国*几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心 ( D )。

　　A、是**管理部门 B、是**授权的监督机构

　　C、具备监督管理职能 D、是服务性机构

　　7、建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( C )

　　A、30% B、40% C、50% D、60%

　　8、咨询单位的职业要求其承担重大的职业责任风险，这种职业责任风险一般由三个因素构成，下列不属于其构成的是( D )

　　A、设计错误或不完善 B、投资概算和预算不准

　　C、自身水*和能力不适应 D、承包商缺乏职业道德

　　9、对私人投资项目一般不作(D )规定。

　　A、环境保护 B、规划 C、安全生产 D、招投标

　　10·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是( D )。

　　A·公开招标 B·邀请招标 C·议标 D·要约招标

监理工程师考试《合同管理》*题附答案

　　1、工程建设管理水*的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水*。

　　A.工程质量管理

　　B.工程投资管理

　　C.工程进度管理

　　D.建设工程合同管理

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。工程建设管理水*的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水*主要体现在合同中。建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水*。参见教材P1.

　　2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

　　A.建设工程勘察合同

　　B.建设工程设计施工总承包合同

　　C.建设工程设计合同

　　D.建设工程施工合同

　　【正确答案】：B

　　【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。参见教材P2.

　　3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。

　　A.工程承包合同

　　B.建设工程设计施工总承包合同

　　C.施工分包合同

　　D.建设工程施工合同

　　【正确答案】：D

　　【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。参见教材P2.

　　4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。

　　A.合同主体的严格性

　　B.合同标的的特殊性

　　C.合同履行期限的长期性

　　D.计划和程序的严格性

　　【正确答案】：A

　　【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。参见教材P2.

　　5、建设工程合同管理的目标包括( )。

　　A.提高工程建设的管理水*

　　B.发展和完善建筑市场

　　C.培训合同管理人才

　　D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

　　E.推进建筑领域的的改革

　　【正确答案】：ABDE

　　【答案解析】：本题考查的是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场;推进建筑领域的改革;提高工程建设的管理水*;避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。参见教材P1.

　　6、下列合同属于按照承发包的`不同范围和数量进行划分的是( )。

　　A.建设工程勘察合同

　　B.施工承包合同

　　C.建设工程设计合同

　　D.建设工程施工合同

　　E.施工分包合同

　　【正确答案】：BE

　　【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。参见教材P1.

　　7、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是( )。

　　A.过程方法

　　B.持续改进

　　C.管理的系统方法

　　D.质量体系过程评价

　　【正确答案】：A

　　【答案解析】：过程方法——将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果。参见教材P20.

监理工程师《合同管理》单选题专项训练

　　第1题

　　施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的()。

　　A.先履行抗辩权

　　B.后履行抗辩权

　　C.不安抗辩权

　　D.同时履行抗辩权

　　正确答案：D

　　第2题

　　在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是()。

　　A.公共当局引起的延误

　　B.对竣工检验的干扰

　　C.业主提前占用工程

　　D.施工中遇到古迹

　　正确答案：C

　　第3题

　　某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当()。

　　A.与相对接*要求的投标人协商，改为议标确定中标人

　　B.改为直接发包

　　C.用原招标文件重新招标

　　D.修改招标文件后重新招标

　　正确答案：D

　　第4题

　　工程所需清理、修复费用，由()承担。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.发包人和承包人协商

　　D.发包人和承包人共同

　　正确答案：A

　　第5题

　　合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。

　　A.形式

　　B.内容

　　C.主体

　　D.客体

　　正确答案：B

　　第6题

　　承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则()。

　　A.须经工程师同意

　　B.不需经工程师同意

　　C.不需要经发包方同意

　　D.发生的费用由承包人承担

　　正确答案：A

　　第7题

　　监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。

　　A.委托代理

　　B.法定代理

　　C.指定代理

　　D.职务代理

　　正确答案：A

　　第8题

　　在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。